郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司金林商场高低压配电柜改造工程施工总价承包发包公告

发包编号：ZTJLSC-2022-01

1. 发包条件

郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司金林商场高低压配电柜改造工程，已由集团公司批准建设。项目业主为郑州金林分公司，项目出资比例为100%，发包人为郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。

2. 项目概况与发包范围

2.1建设地点：河南省郑州市。

2.2项目概况：本工程为郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司金林商场高低压配电柜改造工程，项目概况如下：

2.2.1有关协调配合报批报建

施工过程中与相关部门的沟通协调，负责相关部门报批报建、施工、试验、检查验收、送电等供电及相关部门手续办理等。

2.2.2供电线路及供配电设备

（1）原有高压配电房新建改造安装

原有高压配电柜拆除六台、信号箱拆除一台、配电装置拆除一套、变压器一台（含拆除、二次搬运、设备保护、安装调试）、原有电缆拆除等拆除工作，搬运至指定地点。

新建改造安装高压配电柜（HXGN-12柜型）六台、拆除的一台变压器重新安装、两台变压器外壳及风机等配套装置修整、高压电能采集计量装置、高压负荷监控装置、直流电源柜、信号箱、智能综合巡检系统（后台监控）、模拟板、配电设备接地系统制作安装、配电房内自动排水设备、电缆沟及电缆支架制作安装、配电室照明系统（含轴流风机）制作安装、配电室内整体墙面粉刷、防鼠墙制作安装、安全工器具等设备的供货、安装、调试、试验、送电等。

（2）原有供电线路改造安装

原有高压配电房内的高压出线电缆拆除，高压出线电缆重新敷设安装；

原有高压配电房至上级电源点开闭所的高压主进电缆路敷设新电缆，（原有电缆深埋地下无法挖出，运行20多年无利用价值），采用电力排管敷设，新建电缆排管、电缆井、水泥路面开挖回填及恢复水泥路面等；

配电房内采用高压电缆采用桥架或电缆沟敷设，高压电缆、电缆终端头、电力保护管等的供货、敷设、试验、验收、接入通电等。

（3）原有低压配电房新建改造安装

原有低压配电柜拆除一十三台、变压器至低压主进柜二段裸露母线拆除、拆除电能采集计量装置、拆除负荷监控装置等拆除工作，搬运至指定地点。

新建改造安装低压配电柜（GCS柜型）一十三台、低压配电柜之间联络的封闭母线安装、变压器至低压主进柜二段封闭母线安装、低压电能采集计量装置、低压负荷监控装置、配电设备接地系统制作安装、配电室照明系统制作安装、配电室内整体墙面粉刷、防鼠墙制作基础制作安装安全工器具等设备的供货、安装、调试、试验、送电等。

2.3发包范围：郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司金林商场高低压配电柜改造工程。

2.4工期：计划工期7日历天。

2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：PDGGZ-1。

3. 竞包人资格要求

3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效期的安全生产许可证。

3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质。

3.3业绩要求：竞包人应具有2020年1月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.4人员要求：竞包人拟派项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，有相关类似工程业绩，且未在其他在建工程项目任职。

3.5财务要求：在2020年～2021年财务年度审计报告（近2年）中平均营业收入不应小于200万元或竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于150万元。

3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。

3.7本次发包不接受联合体竞包。

3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。

4. 发包文件的获取

4.1 凡有意参加竞包者，请于 2022年6月23日至 2022 年6月 27日，每日上午 08: 00时至 11：00 时，下午 14：00 时至 17:00 时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（http://

4.2未完成注册供应商应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。

4.3发包文件每套售价100元，售后不退。

4.4 本项目发包文件不提供邮寄。

5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 2022 年7月4日9时 30 分，地点为 郑州市二七区升龙天玺一号院1号院2004室 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包

7. 联系方式

发 包 人：郑州铁路经济开发集团有限公司郑州金林分公司

地 址：郑州市二七区正兴街35号

联 系 人： 陈先生

电 话：0371-66979726

发包代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地 址：郑州市二七区大学路淮河路升龙天玺一号院一号楼2004室

联 系 人：史智伟、赵宇

电 话：0371-55939022

周末及节假日联系电话： 15904668893、17630364169

电子邮件：zbgsjyebzz@

2022年6月22日